Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Beziehungen zwischen Lehmwurf Kunstwerk, 315 Buchenweg, 2. Stock, 8042 Graz, Österreich (nachfolgend „Auftragnehmer“) und seinen Kunden (nachfolgend „Auftraggeber“). Sie gelten für alle Angebote, Verträge und Dienstleistungen, die der Auftragnehmer im Bereich nachhaltige Baustoffe, Lehmbau und verwandte Aktivitäten erbringt. Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nur anerkannt, wenn der Auftragnehmer ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

2. Vertragsabschluss

• Angebote: Die Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich anders schriftlich vereinbart.
• Annahme: Ein Vertrag kommt zustande, sobald der Auftraggeber ein schriftliches Angebot des Auftragnehmers annimmt oder der Auftragnehmer eine schriftliche Bestellung des Auftraggebers bestätigt.
• Leistungsumfang: Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich ausschließlich aus dem schriftlichen Angebot bzw. der schriftlichen Auftragsbestätigung. Änderungen oder Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

3. Preise und Zahlungsbedingungen

• Preise: Alle Preise verstehen sich in Euro (€) zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sofern nicht anders angegeben. Materialkosten, Reisekosten und Spesen werden gesondert ausgewiesen und abgerechnet.
• Zahlungsfälligkeit: Rechnungen sind, sofern nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig.
• Anzahlung: Der Auftragnehmer ist berechtigt, eine angemessene Anzahlung zu verlangen, insbesondere bei umfangreichen Projekten oder Materialbestellungen.
• Verzug: Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet. Der Auftragnehmer behält sich das Recht vor, weitere Schäden geltend zu machen und Leistungen bis zur vollständigen Zahlung einzustellen.

4. Liefer- und Leistungsfristen

• Fristen: Angegebene Liefer- und Leistungsfristen sind, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich zugesichert, unverbindlich.
• Verzögerungen: Unvorhersehbare Ereignisse wie höhere Gewalt, Materialknappheit, Streiks oder behördliche Anordnungen verlängern die Fristen entsprechend. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverzüglich über solche Verzögerungen informieren.
• Abnahme: Die Abnahme der Leistungen hat unverzüglich nach Fertigstellung zu erfolgen. Kleinere Mängel, die den Gebrauch nicht wesentlich beeinträchtigen, berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.

5. Gewährleistung und Haftung

• Mängel: Der Auftragnehmer gewährleistet, dass seine Leistungen den anerkannten Regeln der Technik entsprechen und die vertraglich vereinbarten Eigenschaften besitzen. Offensichtliche Mängel sind vom Auftraggeber unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Abnahme, schriftlich anzuzeigen. Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach deren Entdeckung anzuzeigen.
• Nacherfüllung: Bei berechtigter Mängelrüge ist der Auftragnehmer nach seiner Wahl zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung berechtigt. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
• Haftung: Die Haftung des Auftragnehmers für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen, soweit keine wesentlichen Vertragspflichten verletzt werden. Dies gilt nicht für Personenschäden. Die Haftung ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

6. Eigentumsvorbehalt

Alle von Lehmwurf Kunstwerk gelieferten Materialien und Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsbeziehung Eigentum des Auftragnehmers.

7. Datenschutz

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers unter Einhaltung der geltenden Datenschutzgesetze. Details zur Datenverarbeitung können unserer Datenschutzerklärung entnommen werden.

8. Gerichtsstand und anwendbares Recht

• Gerichtsstand: Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Graz, Österreich, sofern der Auftraggeber Unternehmer ist.
• Anwendbares Recht: Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

9. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

10. Kontakt

Für Fragen zu diesen AGB oder unseren Dienstleistungen erreichen Sie uns unter: